建筑设计经典案例分析（建筑设计案例分析包括哪些方面）

本文目录

• 建筑设计案例分析包括哪些方面
• 建筑地基基础设计方法及实例分析介绍
• 【谈生态建筑及其设计】生态设计的经典案例
• 幼儿园建筑王国案例分析怎么写

建筑设计案例分析包括哪些方面

建筑设计包括内容按设计阶段可分为“方案设计、扩大初步设计、施工图设计”，按专业可分为“总图、建筑、结构、给排水、暖通、电气、工艺（厂房）”。

就建筑专业来说，设计方案中包括了各个专业的内容。比如，平面布局、空间关系、交通流线、面积指标等内容是建筑专业自身解决的问题；柱网布置、结构选型是结构范畴的内容；设备类型及其机房、管道的布局是设备电气专业的范畴。

以下面为例子：

2005年6月10日，上海某房地产开发有限公司（简称A公司）与浙江某建筑工程公司（B公司）签订《建设工程施工合同》，合同中约定：由B公司作为施工总承包单位由A公司投资开发的某宾馆工程项目。

2005年6月10日，上海某房地产开发有限公司（简称A公司）与浙江某建筑工程公司（B公司）签订《建设工程施工合同》，合同中约定：由B公司作为施工总承包单位由A公司投资开发的某宾馆工程项目。

承包范围是地下二层和地上24层的土建、采暖、给排水等工程项目，其中，玻璃幕墙专业工程由A公司直接发包，工期自2005年6月26日至2006年12月30日，工程款按工程进度支付。

同时约定，由B公司履行对玻璃幕墙专业工程项目的施工配合义务，由A公司按玻璃幕墙专业工程项目竣工结算价款的3％向B公司支付总包管理费。

玻璃幕墙工程由江苏某一玻璃幕墙专业施工单位（C公司）施工。施工过程中，在总包工程已完工的情况下，由于C公司自身原因，导致玻璃幕墙工程不仅迟迟不能完工，且已完工程也存在较多的质量问题。

A公司在多次催促B公司履行总包管理义务和C公司履行专业施工合同所约定的要求未果的情况下，以B公司为第一被告、C公司为第二被告向法院提起诉讼，诉讼请求有三项。

（1）请求判令第一被告与第二被告共同连带向原告承担由于工期延误所造成实际损失和预期利润。

（2）请求判令第一被告与第二被告共同连带承担质量的返修义务。

（3）请求判令二被告承担案件的诉讼费和财产保全费用。

律师解答：这是一个典型的因业主直接发包工程导致工程延期和质量问题的案例。本案的事实是清楚的，争议焦点在于B单位是否负有总承包管理责任。

已经明确的事实。

1、业主直接发包玻璃幕墙工程并与C公司签订施工合同。

2、B公司收取了总包管理费。

3、C公司未能履行合同导致工程延期和质量问题。

对于焦点问题即B单位是否负有总承包责任的判定。

1、BC公司之间没有合同关系，且总包管理费由A单位支付，从这一点事实可以认定C单位不对B单位负有合同责任，而是直接对A单位负责。

2、AC单位玻璃幕墙工程施工合同约定了B单位履行施工配合义务，这一点并不合法，因为合同双方非经同意无权设定第三方权利义务。

3、如B单位按照AC单位的施工合同约定收取了总包管理费，应认定其已经认可并同意AC单位为其设定的权利义务，从而以事实履行构成三方之间的特殊合同关系。

4、值得注意的是，AC单位的施工合同设定B单位义务为：履行对玻璃幕墙专业工程项目的施工配合义务，而是“施工配合义务”与总包管理义务是两个不完全一致的概念，前者只负责配合施工工作，后者不仅要配合施工还要负责总承包管理，更要承担总承包责任。

5、AC单位设定A单位支付和B单位收取的是“总包管理费”，与AC设定并经B单位同意认可的对应义务“施工配合义务”相对应，两者的表述出现差异，应认定“总包管理费”是费用，而“施工配合义务”是B单位的合同权利义务和责任。

如非因B单位履行“施工配合义务”过错，B单位不承担总承包管理责任，因该责任于B单位同意认可的AC单位有关其义务的条款没有设定。

因此，应当裁决如下。

1、裁定C单位承担工期延误所造成的实际损失和预期利润，驳回对B单位的该项诉讼请求。

2、裁定由C单位承担质量返修义务，驳回对B单位的该项诉讼请求。

3、裁定由C单位承担本案诉讼费和财产保全费用，驳回对B单位的该项诉讼请求。

需要注意的是，由于C单位作为业主直接发包的施工人工程延期和质量问题，B单位可以就此向A单位提起施工索赔。

索赔内容包括。

1、要求其顺延施工工期。

2、要求其承担工期延误造成的各项经济损失。

3、要求其责令C单位返工，以符合工程施工和设计标准。

4、保留进一步索赔的权利。

综上所述，在建筑工程案例当中，应当保证质量并且在事故后归责时应当更多地保全被侵害权益人的利益，建筑工程的质量很重要。

建筑地基基础设计方法及实例分析介绍

《建筑地基基础设计方法及实例分析》可供建筑结构设计人员和大专院校土建专业师生应用。以下建筑网为相关人士人士解析建筑地基基础设计方法及实例分析相关资料：
《建筑地基基础设计方法及实例分析》基本简介：
《建筑地基基础设计方法及实例分析》本书力求通过对地基基础设计案例的剖析，重在对工程特点、设计要点的分析并指出地基基础设计中的常见问题，以有别于一般的工程实例手册，同时也希望对从事结构设计工作的年轻同行们在理解规范及解决实际问题的过程中以有益的启发。
《建筑地基基础设计方法及实例分析》本书所依据的主要设计规范是：《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）、《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72-2004）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）、《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2002）、《建筑桩基技术规范》(JGJ94一××）等。
为便于建筑结构设计人员能准确地解决在结构设计过程中遇到的实际问题，本书就结构设计人员感兴趣的相关问题以一个结构设计者的眼光，对地基基础设计的相关规定予以剖析，指出在实际应用中的具体问题和可能带来的相关结果，提出在现阶段执行规范的变通办法，并对地基基础设计的工程实例进行解剖分析，其目的拟使结构设计过程中，在遵守规范规定和解决具体问题方面对建筑结构设计人员有所帮助。
《建筑地基基础设计方法及实例分析》基本信息：
书 名 建筑地基基础设计方法及实例分析
作 者朱炳寅，娄宇，杨琦
ISBN 9787112094721
定 价 56.00元
出版社中国建筑工业出版社
出版时间 2007-1-1
更多关于标书代写制作，提升中标率，点击底部客服免费咨询。

【谈生态建筑及其设计】生态设计的经典案例

　　【摘 要】.随着社会的进步和人们生活条件及水平的日益提高，尤其是可持续发展战略的提出并逐渐被人们所认识，生态建筑及其设计已经成为我国及世界许多国家建筑设计的一个新的理念，并逐渐成为建筑领域的一个新的热点和一种发展趋势。本文简要论述了生态建筑的发展趋势，说明了生态建筑设计的基本原则和目标，分析了生态建筑的特征及其对设计的基本要求，并举出了国外生态建筑的范例，以引起人们对生态建筑的关注。.
　　【关键词】.生态建筑；可持续发展；建筑设计；生态环境
　　Talk about ecological building design
　　Hu Xiang-cheng
　　(Taiyuan Jiancaoping district, towns and villages the management station Taiyuan Shanxi 030023).
　　【Abstract】.With the increasing of social progress and people"s living conditions and the level of sustainable development strategy proposed understanding of ecological building and its design has become a new concept in our country and in many countries of the world architectural design,and gradually building a new hotspot and a development trend. This article briefly discusses the development trend of ecological architecture, describes the basic principles and objectives of the ecological building design, and analysis of the ecological characteristics of the building and its design requirements, citing the example of eco-building abroad to cause ecological building concern..
　　【Key words】.The ecological building;Sustainable development;Architectural design;Ecological environment
　　1. 序言.
　　（1）在过去相当长的一段历史时期内，人类社会的发展几乎无节制地消耗着地球上宝贵的能源和其他不可再生资源，在大量消耗不可再生资源的同时，还造成大气环境破坏，全球气候变暖。
　　（2）从70年代后期开始，国际社会越来越认识到环境问题和能源问题是关系到人类自身生存和发展的核心问题。1976年联合国召开第一次人居环境大会，1989年联合国环境署理事会会议通过了“可持续发展”的声明，1992年在巴西的里约热内卢召开的“联合国环境与发展大会”发表了《21世纪议程》，1996年在伊斯坦尔联合国召开了第二次人居大会。随着社会的进步和人们生活条件及水平的日益提高，尤其是可持续发展战略的提出并逐渐被人们所认识，生态建筑及其设计已经成为我国及世界许多国家建筑设计的一个新的理念，并逐渐成为建筑领域的一个新的热点和一种发展趋势。.
　　2. 生态建筑的涵义.
　　生态是自然、生态、生命秘活力的象征，它代表了人类与自然和谐相共处、协调发展的文化，贴切直观地表达了可持续发展的概念和内涵。生态建筑的产生和发展，是将生态思想引入建筑领域的结果。生态建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地保护环境、节约资源（节能、节水、节地、节材）和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，最终实现人与自然共生的建筑物。.
　　3. 生态建筑的发展趋势.
　　所谓生态，可以解释为生物的生理特性及其对自然环境的适应状态。由此，生态建筑亦可理解为既能满足人们居住生活等生理特征需要，又与自然环境协调友好的建筑模式。关于生态建筑的定义和内容，全世界尚无完全一致的意见，但是，在以下3个基本点上，世界各国的专家学者是没有分歧的：在全生命周期内，生态建筑将消耗最少的能源和资源，对环境和生态产生最小的影响，同时为居住和使用者提供一个健康、舒适的工作、居住、活动的空间。可见生态建筑是实现“人——建筑——自然”三者和谐统一的重要途径，也是我国实施21世纪可持续发展战略的重要组成部分。生态建筑有方方面面的特征，其中降低能源消耗是最重要的特征之一。1972所联合国第一次人类环境会议在瑞典的斯德哥尔摩召开，会议提出了人类“只有一个地球”的 口号 ，从此以关注生态环境为主旨的绿色生态运动便一直活跃在国际社会的前沿。.
　　4. 生态建筑设计的原则和目标.
　　（1）生态建筑设计是将建筑这一人工产物置于自然环境中时，筑成建筑与生态环境之间相互左右的生态系统，应充分考虑其对自然环境污染的适应和影响，以及建筑与自然环境之间物质能量的交换。
　　（2）根据系统中物质不断循环使用的原理，将建筑中的各种资源，尤其是稀有资源、紧缺资源或不能自然降解的物质尽可能志加以回收、循环使用，或者是通过某种方式加工提炼后进一步使用。同时选择建筑材料的时候，预先考虑其最终失效后的处置方式，优先选用可循环使用的材料。对于生态建筑的探讨，也是倡导能促进人类健康的建筑形式，适应建筑所在的环境，尽可能地减少对环境的破坏。其的三个基本问题是：资源利用，舒适和可持续性。

幼儿园建筑王国案例分析怎么写

幼儿园建筑王国案例分析这样写：
1、建筑设计理念：幼儿园建筑王国的建筑设计理念是以儿童为中心，注重儿童的情感需求和身心健康发展。在建筑设计中考虑到儿童的视觉、听觉、触觉等感官体验，营造出一个具有亲和力和温馨感的环境。建筑设计中的每一个细节都考虑到了儿童的特点和需求，如采用了柔和的色彩、圆润的线条、适合儿童身高的家具等。
2、空间布局：幼儿园建筑王国的空间布局合理、科学，充分考虑到了儿童的活动和学习需求。建筑内部分为多个区域，包括教学区、活动区、休息区等，每个区域都有明确的功能和活动内容。教学区采用开放式设计，便于教师与学生的互动和交流；活动区则设置了各种游戏设施和活动器材，促进儿童的身体发展和社交能力；休息区则为儿童提供了安静和舒适的休息环境。
3、安全保障：幼儿园建筑王国在设计中考虑到了儿童的安全问题，采取了多项措施保障儿童的安全。如在室内设置了柔软的垫子和防撞软包，避免儿童受伤；室外则设置了围栏和安全门，防止儿童意外走失或受伤。同时，幼儿园建筑王国还安排了专门的安全人员负责监督和保障儿童的安全。
4、环保节能：幼儿园建筑王国在设计中注重环保和节能，采用了多项环保措施。如在建筑中使用了太阳能热水器和LED节能灯，减少了能源的消耗；室内还设置了自然通风系统和隔热材料，降低了空调的使用频率。同时，幼儿园建筑王国还注重废品的分类和回收利用，减少了对环境的污染。幼儿园是为3-6岁儿童提供教育和照顾服务的机构，旨在帮助幼儿适应社会环境和学习生活技能。